|
O B R A P Ú B L I C A |
|
|
|
CONVENIO DE OBRA 2009 |
|
|
|
|
|
|
Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/CM/01/021/2009 |
| Categoría del contrato |
OBRA PÚBLICA |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
23 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
CREACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA; SERVICIOS DE PERITO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ELABORACIÓN DE DICTAMEN POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ELABORACIÓN DE PLANOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA; AIRE ACONDICIONADO Y OTROS |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
| Monto total de la contratación |
$101,397.50 |
| Plazo de ejecución |
23 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
LISTA DE ASISTENCIA, BITÁCORA Y DICTAMENES |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/021/2009 |
| Categoría del contrato |
OBRA PÚBLICA |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
22 DE MAYO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
CREACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA; SERVICIOS DE PERITO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ELABORACIÓN DE DICTAMEN POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ELABORACIÓN DE PLANOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA; AIRE ACONDICIONADO Y OTROS |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
| Monto total de la contratación |
$ 620,228.65 |
| Plazo de ejecución |
22 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
LISTA DE ASISTENCIA, BITÁCORA Y DICTAMENES |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
Tipo de convenio |
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
|
Fecha de colaboración |
18 DE MAYO DE 2009 |
|
Institución o empresa |
DEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
|
Área solicitante |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Área ejecutora |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Objeto de convenio |
MODIFICAR LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO DEL EDIFICIO SEDE |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
|
Vigencia |
19 DE AGOSTO DE 2008 AL 07 DE AGOSTO DE 2009 |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
Número de contrato |
TEDF/DRMS/AD/019/2009 |
| Categoría del contrato |
OBRA PÚBLICA |
| Procedimiento |
ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato |
27 DE ABRIL DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor |
CREACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
PROPORCIONAR EL SERVICIO CONSISTENTES EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ALCANCES DEL CONVENIO ADICIONAL A SUSCRIBIRSE PARA MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO TEDF/LPNO/C/01/2008, PARA ELLO DETERMINAR EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE PREVALECE AL 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO RESPECTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO, LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
| Monto total de la contratación |
$ 172,500.00 |
| Plazo de ejecución |
27 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
LISTA DE ASISTENCIA, BITÁCORA Y DICTAMENES |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
Tipo de convenio |
MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
|
Fecha de colaboración |
24 DE ABRIL DE 2009 |
|
Institución o empresa |
DEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
|
Área solicitante |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Área ejecutora |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Objeto de convenio |
MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO DEL EDIFICIO SEDE |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
|
Vigencia |
19 DE AGOSTO DE 2008 AL 26 DE ABRIL DE 2009 |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
ESTOS CONTRATOS DE 2008 CON RESPECTO A OBRA PÚBLICA, YA SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DEL TEDF, PERO SU VIGENCIA FUE HASTA 2009. |
|
|
|
|
|
|
Número de contrato |
|
| Categoría del contrato |
OBRA PÚBLICA |
| Procedimiento |
INVITACIÓN RESTRINGIDA |
| Fecha del contrato |
16 de Julio de 2008 |
| Nombre o razón social del proveedor |
CREACIONES ARQUITECTÓNICAS Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato |
EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS Y ESPECIFICADOS EN EL ANEXO UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
| Monto total de la contratación |
$ 824,050.74 |
| Plazo de ejecución |
17 DE JULIO DE 2008 AL 28 DE MARZO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión |
LISTAS DE ASISTENCIA |
| Vinculo | |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
Número de contrato |
|
|
Categoría del contrato |
OBRA PÚBLICA |
|
Procedimiento |
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
|
Fecha del contrato |
12 de Agosto de 2008 |
|
Nombre o razón social del proveedor |
DEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
|
Objeto del contrato |
EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REMODELACIÓN DE SU EDIFICIO SEDE |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
|
Monto total de la contratación |
$ 21,296,817.88 |
|
Plazo de ejecución |
11 DE AGOSTO DE 2008 AL 27 DE FEBRERO DE 2009 |
|
Mecanismos de vigilancia y supervisión |
BITÁCORA |
| Ente público ordenador | Tribunal Electoral del Distrito Federal |
|
Vinculo |
|
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo del convenio |
MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
|
Fecha de celebración |
06 DE MARZO DE 2009 |
|
Institución o empresa |
DEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
|
Área solicitante |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Área ejecutora |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
|
Objeto del convenio |
MODIFICAR LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO DEL EDIFICIO SEDE |
| Lugar de la obra |
Edificio sede del TEDF Magdalena número 21, |
|
Vigencia |
19 DE AGOSTO DE 2008 AL 23 DE ABRIL DE 2009 |
|
Estudio de Impacto Urbano e Impacto Ambiental |
No se realizó |
|
|
|